我们在写合同之前一定要考虑到双方的切实利益，当事人订立合同的时候，采取要约、承诺方式，以下是九九范本网小编精心为您推荐的房建合同7篇，供大家参考。
房建合同篇1
甲方：__________________
乙方：__________________
经甲乙双方协商，乙方帮甲方拟建___栋___层楼房，面积约为______平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。
一、双方权利义务
1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由_方负责，根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。
2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。
3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
二、施工及质量要求
1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为___层，第___层高___。___米，第___层高为___。___米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为___米，按半层计标面积。
2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。
3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。
4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。
三、其他事项
1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。
2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用(架树、架板等)，如果违反操作规程，谁违反、谁负责。
3、施工前，甲方保证___通，即通水通电，道路场地平整。
4、甲方以每平______元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。
5、收方结标：第___层的总长度加上前后桃子长度，雨棚___半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按___层计标。
6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的___%，到好楼面后付每层的___%，房屋盖好瓦后，结清余款。
7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
本合同___式___份，甲乙双方各持___份，从合同签订之日起生效。
甲方(公章)：________________乙方(公章)：_______________
法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：_________
_____年____月___日______年___月___日
房建合同篇2
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室的水电安装事宜协商一致。订立如下劳务合同条款，以供双方共同遵守执行。
一： 工程名称：水电安装
二： 工程地点：冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室
三： 工程内容：
(1)室内给水管网预埋及安装;
(2)室内排水管网预埋及安装;
(3)室内给水设备预埋及安装;
(4)室内照明线路预埋及安装;
(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;
四： 工期要求
1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五: 工程承包方式：
包工、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过业主的验收并交付使用。
六: 合同价款
本合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七: 付款和结算方式
乙方完成工程通过甲方验收合格后付款。
八 设计变更
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
九 材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。
2水电安装的工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十 双方职责
1、甲方职责
负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程
(2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填
(3)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(7)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买
十一、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。
(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
(4)乙方必须做到工完场清。
(5)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
十二: 安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方负责
2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款
4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关
十三、其它管理制度
乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以100—1000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十四、 未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清款项后本合同即告终止。
2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日：
房建合同篇3
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。
一、工程慨况：_________
二、承包方式：_________
甲方以包料不包工的方式承包给乙方。
三、工程承包范围：
按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。
四、承包价格及付款方式：
1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。
2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。
五、工期及安全责任：
工期从______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。
施工期间：
1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。
3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。
六、质量要求：
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、后期维修：
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。
八、违约、索赔和争议
1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；
2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。
九、以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式____份，自签字日期生效。
甲方：_________
_____年____月____日
乙方：_________
_____年____月____日
房建合同篇4
甲方;
乙方;
根据中华人民共和国经济合同法和河南省劳务用工条例及国家有关建筑安全规范的规定;本着互相信任的原则;为明确双方的权利。责任和义务，经双方协商，达成以下协议;
一;工程项目;
1;工程名称;
2;工程地点;
3;工期; 年 月 日至 年 月 日;
4;工程范围和内容;
1｝;水电开槽{给排水，暖气，强电弱电｝布管，穿线，埋槽;消防系统除外;水电施工的穿墙，打孔，切割;开关面板灯具的安装
2｝;暖气，给排水管道安装{通风，雨水，空调凝结水除外｝
3｝;乙方负责劳务用工以及施工机器，工具，小型耗材{钻头，胶带，胶布，自攻丝。生料带，穿线钢丝｝自带，其它材料一切由甲方负责;
4]如发生零星用工，按每工日100元计取;生活费乙方自理;
二;工程结算方式;按实际建筑面积加阳台面积总价结算;地下室，一层20元/每平方米【不包括暖气】;二层至顶层24.5元每平方米
三;工程付款方式;
主体期间;每层线管预留洞完后按9元每平米每月结算给乙方工程款;乙方保证金在主体完工后甲方全部退还给乙方安装阶段;给排水，暖气管道安装按10元每平米每月结算给乙方工程款;穿线。灯具。配电箱安装按4元每平方米每月结算给乙方工程款;安装结束付到工程款的百分之九十;竣工验收后付到工程款的百分之九十七;剩余百分之三作为质保金一年后一次性付给乙方;
四;甲方的约定;
1甲方提供乙方在施工场地人员的住宿。工具存放;
2专人配合乙方。保证材料的供应。不能使乙方因此延误工期，施工过程中如有变更，需提供给乙方书面材料及变更图纸;
五;乙方的约定;
1;工作人员进入工地，服从一切工地管理制度，友好配合其他施工单位。
2;按图施工，保证施工质量，因施工质量问题所产生的材料损耗，由乙方承担。
3;积极配合甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。
4;乙方在工地的一切安全事故由乙方自己全部承担。
六;违约责任;甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁承担给对方造成的损失。
七;本协议一式两份，双方签字盖章后生效。
八;本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方;
乙方
年 月 日;
房建合同篇5
发包单位：下简称甲方：
承包单位： 以下简称乙方：
根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。
一、 工程概况：
1、 工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。
2、 工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。
3、 三-五层为砖混 结构，总高 约20米 ，总建筑面积约
二、 承包内容及方式;
1、 承包内容：
⑴、 承包工种： 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、
⑵、 图纸上所承包工种的内容为内容。
⑶、 本工种均含小型工具。
2、 承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米
三、 工程结算及付款方式：
1、 工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。
2、 付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程
四、 工期：
本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。
⑴、 甲方确认非乙方原因影响工期。
⑵、 不可抗拒的因素影响工期。
五、 工程质量：
1、 本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准
2、 因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的
六、 双方职责范围：
1、 甲方职责：
⑴、 乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组
⑵、 负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。 ⑶、 按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。
⑷、 负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导
2、 乙方职责：
⑴、 接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的
⑵、 按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方
⑶、 各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。
⑷、 严格执行甲方的施工进度计划，按期完成所承包范围内的
⑸、 必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断
⑹、 配合甲方施工员做好测量放线工作。
⑺、 严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。
七、 其它要求：
1、 无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。
2、 本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。
本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房建合同篇6
甲方：
详细地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
住所：
乙方 ：
详细地址：
邮政编码：
法定代表人：
联系电话：
住所：
甲方经过招选，选定乙方作为xxxxx机房建设工程施工单位，并委托乙方负责
xxxxxx建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：
第一条工程项目概况：
(一)项目名称：xxxxx机房建设合同
(二)施工地址：
(三)双方委派的工程代表：
甲方代表： 联系电话：
乙方代表： 联系电话：
第二条工程项目的运作方式：
(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准，见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算
(一)工程施工总价款人民币(小写)：(人民币大写：);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式：
1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的40%作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的90%。
3.剩余10%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：
收款人
开户行：
帐户：
5.乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限
(一)工程开工日期为： ;
(二)施工最后期限：;
(三)完工时间预计：
第六条双方的权利和义务
(一)甲方的权利与义务
1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容;
2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度;
3.施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商;
房建合同篇7
39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;
(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;
(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;
(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担;
(6)延误的工期相应顺延。
39.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
40.保险
40.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
40.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
40.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
40.4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
40.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
40.6 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
41.担保
41.1 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
(1)发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
(2)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
41.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
41.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
42.专利技术及特殊工艺
42.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
43.文物和地下障碍物
43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
43.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
44.合同解除
44.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。
44.2 发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。
44.3 发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
44.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
44.5 一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
45.合同生效与终止
45.1 双方在协议书中约定合同生效方式。
45.2 除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
45.3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
46.合同份数
46.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
46.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
47.补充条款。
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
第三部分 专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：_________________________
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，还使用____语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：________________________
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称：__________________________
发包人提供标准、规范的时间：____
国内没有相应标准、规范时的约定：________________
4.图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：_____________
发包人对图纸的保密要求：______
使用国外图纸的要求及费用承担：___
二、双方一般权利和义务
5.工程师 5.2 监理单位委派的工程师
姓名：_____职务：_______
发包人委托的职权：_______________________
需要取得发包人批准才能行使的职权：_______________
5.3 发包人派驻的工程师
姓名：_____职务：_______
职权：_____________________________
5.6 不实行监理的，工程师的职权：________________
7.项目经理
姓名：_____职务：________
8.发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：_______________________________________
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_______________________________________
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：___________________________
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_______________________________________
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：__________________________________________
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：__________________________________
(6)水准点与座标控制点交验要求：_____________________________________________
(7)图纸会审和设计交底时间：____
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：_______________
(9)双方约定发包人应做的其他工作：____________________________________________
8.2 发包人委托承包人办理的工作：_____________________________________________
9.承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：____________________________
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：__________________________________________
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：__________________________________
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：______________________________________
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：______________________________
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：________________________________________
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：______________
(8)施工场地清洁卫生的要求：_______________________________________________
(9)双方约定承包人应做的其他工作：____________________________________________
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：_______________________________
工程师确认的时间：__________
10.2 群体工程中有关进度计划的要求：__________________________________________
13.工期延误
13.1 双方约定工期顺延的其他情况：__________________________________________
四、质量与验收 17.隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位：__________________
19.工程试车
19.5 试车费用地承担：_______
五、安全施工
六、合同价款与支付 23.合同价款及调整
23.2 本合同价款采用________方式确定。
(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：_______________________________________
风险费用的计算方法：________________________________
风险范围以外合同价款调整方法：___________________________
(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：__________________________________________
(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：__________________________________________
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：__________________________________________
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：______________________________
扣回工程款的时间、比例：____________________________
25.工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：__________________________________________
26.工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：__________________________________________
七、材料设备供应 27.发包人供应材料设备
27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(1)材料设备单价与一览表不符：_________________
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_____________________
(3)承包人可代为调剂串换的材料：________________
(4)到货地点与一览表不符：___________________
(5)供应数量与一览表不符：___________________
(6)到货时间与一览表不符：___________________
27.6 发包人供应材料设备的结算方法：___________________________________________
28.承包人采购材料设备
28.1 承包人采购材料设备的约定：_______________________
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32.竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定：________________________
32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：__________________________________________
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：_____________________
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：_____________________
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约定发应承担的违约责任：_____________________
双方约定的发包人其他违约责任：_____________________
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：_____________________
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：_____________________
双方约定的承包人其他违约责任：_________________________
37.争议
37.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
十一、其他
38.工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：_____________________________
分包施工单位为：___________
39.不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定：________________________
40.保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下：
(1)发包人投保内容：_____________________________
发包人委托承包人办理的保险事项：________________________
(2)承包人投保内容：_____________________________
41.担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下：
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：____________担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：____________担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项：_________________________
46.合同份数
46.1 双方约定合同副本份数：____
47.补充条款__________________________________________
房建合同7篇相关文章：
★ 人员管理合同7篇
★ 劳资员合同7篇
★ 保姆雇佣合同7篇
