甲方可停止供货；乙方如需恢复供货应书面通知甲方，双方重新达成新的协议或甲方认可原合同后继续供货。若乙方拖欠甲方已到期资金并经催讨无果的情况下，甲方有权单方面解除合同。在乙方未付清货款的货物，甲方仍保留所有权。遇价格上涨按新价格执行，遇价格下跌按原价执行。造成甲方诉讼的，还应承担实际支付的`催款费用及律师代理费用。

六、付款方式：

1、货到乙方按《买卖合同暨结算单》约定的时间内付清货款，如未付清货款，乙方承担逾期付款的利息（按农村商业银行当月贷款利率计算）。如乙方仍未付清货款，逾期超过十八天，乙方应在原有利息上递增50%，期货超过30天的，按双倍利息计算。

2、未经甲方财务开出的现金收据或特别书面授权，乙方在任何情况都不得支付现金及承兑汇票，否则甲方将不认可。

七、其他约定:

1、如年总用量减少，则乙方应承担减少部分货款总额5%的违约金。

2、《买卖合同暨结算单》条款为双方认可，签收或接收发票即视为收到货物。

八、到________年____月____日止时，乙方应付清所有款项。

九、未尽事宜，双方协商解决，协商不成在甲方所在地人民法院解决。

十、本合同一式两份，经签订后生效，有效期自签订日起至________年月____日止。

出卖人：____日期：________年____月____日代表（签字）：买受人：代表（签字）：____日期：________年____月____日

独家院买卖合同篇2

甲方：_________住所：_________邮编：_________业务电话：_________传真：_________乙方：_________住所：_________邮编：_________业务电话：_________传真：_________甲乙双方本着平等协商、诚实信用的原则就甲方为乙方提供黄金交易代理服务的有关事项订立本协议。

一、委托

1．乙方委托甲方按照乙方的指令为乙方进行在上海黄金交易所（以下简称交易所）的现货交易；甲方接受乙方委托，并按照乙方的指令，为乙方进行在交易所的现货交易。

2．甲方根据交易所的交易规则执行乙方指令。甲方有义务将交易结果转移给乙方，乙方有义务对交易结果承担全部责。

3．甲方将乙方的资料在交易所登记备案，并取得乙方在交易所的客户编码，乙方通过甲方在交易所的全部交易行为，以该客户编码为唯一标识。

二、资金与实物

4．乙方的最低开户资金为_________元。（1－3万元）

5．乙方卖出实物前，需委托甲方将实物入交易所的指定交割仓库，取得仓库的入库单；乙方买入实物前，必须将与成交金额相当的货款划入甲方指定账户。

三、指定事项

6．乙方授权下列人员为乙方的指令下达人姓名_________身份证号_________

7．乙方授权下列人员为乙方的清算确认人姓名_________身份证号_________

8．乙方授权下列人员为乙方的资金调拨和黄金入出库执行人姓名_________身份证号_________

9．乙方的以下地址为乙方与甲方业务往来的唯一有效地址邮编_________地址_________

10．如需变更上述指定事项，须书面通知甲方并经甲方确认后生效。乙方未及时书面通知，造成的损失由乙方负担。

四、指令下达

1．乙方通过甲方下达交易指令到交易所的交易系统，乙方交易指令可以通过书面、电话等方式下达，书面指令须有指令下达人签字，电话下单方式甲方需保留录音记录。

2．甲方有权审核乙方的指令，包括资金或实物是否足够，内容是否齐全明确，有否违反交易所规则等，以确定指令有效和无效，当确定乙方指令无效时，甲方有权拒绝乙方的`指令。

3．乙方在指令发出后，可以在指令未成交或未全部成交前，向甲方要求撤单。

4．甲方的交易结果不符合乙方的交易指令，应当重新执行乙方的交易指令，并赔偿由此造成的直接损失。

5．乙方需要入库或提货必须向甲方提交书面申请，甲方有义务协助乙方办理实物入库、提货及出库等工作，具体操作办法按交易所仓储交割业务规则执行。

五、通知事项

6．甲方在交易日闭市后，采取以下第_________种形式，向乙方发出成交确认单和清算单：

（1）乙方或其授权人到甲方营业场所领取。

（2）按约定的号码以传真的方式发送：传真号_________

（3）其它形式：_________

7．甲方按双方约定的方式向乙方发出清算单后，乙方如未及时领取或未及时收到当日成交单和清算单，应在下一交易日开市前向甲方索取，否则视为甲方已经送达。

8．乙方对甲方提供的成交单和清算单上记载的事项有异议，应在次日开市前向甲方提出，在次日收市前不提出异议，视为乙方对记载事项的确认。

9．甲方或者乙方要求变更通知事项，应及时通知另一方，经双方确认后生效。否则，由此造成的延误或损失由责xx负责。

六、账户管理

甲方在交易所指定银行开设交易专用账户，代管乙方交存的资金；在交易所指定的交割仓库代管乙方交存的黄金。甲方为乙方设置资金分户明细帐，并在每日交易清算单中报告可用资金和可交易黄金的余额及划转情况。

1．在下列情况下，甲方有权从乙方的资金账户中划转资金和黄金

（1）依照乙方指令成交的货款或黄金；

（2）为乙方支付的仓租和运保费；

（3）乙方的交易手续费；

（4）乙方未履约的违约罚款；

（5）甲乙双方签订的双方同意的划款事项。

2．乙方有权随时查询自己的原始凭证，有权随时了解自己的账户情况，甲方应当予以积极配合。

3．乙方用于交易的资金和黄金属乙方所有，甲方不得将乙方的资金和黄金用于自身经营活动或为他人的经营活动提供担保，甲方因破产或其他原因无法从事黄金代理业务时，乙方的资金和货款不得用于抵偿甲方的债务或挪作他用。

4．甲方有责x如实向乙方提供自身的资信和业务情况，不得以任何形式向乙方作获利保证。

5．乙方有权要求甲方提供交易行情及其它信息，并对乙方进行必要的业务培训。

七、费用

6．乙方应当向甲方支付代理黄金交易的手续费。手续费的收取标准按附表执行。

7．乙方支付给交易所的各项费用以及乙方的税项由乙方承担，前述费用不在乙方支付给甲方的手续费之内。

八、免责条款

8．由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险，甲方不承担责x，但应在条件允许下，采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。

9．由于国家的有关法律、法规、规章、政策或者交易所规则的改变、紧急措施的出台而导致乙方承担的风险，甲方不承担责x。

九、协议生效和修改

本协议经双方当事人或者其代理人签字后，于乙方开户资金汇入甲方账户之日起生效。

1．本协议如有补充协议，经双方签字，与本协议具有同等效力。

2．在协议履行过程中，若发生本协议未列明事宜，按国家有关法规、规章、政策及交易所章程、规则执行。

十、账户的清算

3．当发生下列情形之一时，甲方有权对乙方账户进行清算，并解除乙方的委托关系。

（1）乙方被人民法院宣告进入破产程序；

（2）乙方在甲方的账户被提起诉讼保全或扣划；

（3）乙方出现其他法定或约定解除协议条件的情况。

4．甲方因故不能从事在交易所的代理业务时，经乙方同意，甲方可以将客户资金和实物转移至其他乙方认可的可经营代理业务的会员，由此产生的合理费用由甲方承担。

5．乙方可以通过注销账户的方式，终止与甲方的代理协议。双方终止委托关系，甲方必须及时向交易所办理乙方在甲方名下的注销手续。

十一、纠纷各处理方式

6．甲乙双方发生交易纠纷或者其他争议，可以自行协商解决，协商不成的，可以采取下列方式解决

（1）提请仲裁；

（2）向人民法院起诉；本协议诉讼管辖地为

十二、其他事宜

7．甲方的《开户登记表》为本协议不可分割的一部分。

8．本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）：_________________年____月____日 ________年____月____日签订地点：_________ 签订地点

独家院买卖合同篇3

卖方(以下简称甲方)：xx厂

买方(以下简称乙方）：xx公司

根据《民法典》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。

一、基本情况：乙方购买甲方坐落在工业园(村)占地89亩，办公楼建筑面积20平方米，厂房建筑面积17708平方米，并配套场地32655平方米，按红线图为准。土地使用权限为年，自年月日止。

二、总价格及其它费用：办公楼、厂房及院落总价款为人民币壹仟叁佰肆拾万元整134xxxx0000元。土地使用税费按国家有关规定由甲方每年支付给有关部门。

三、付款方式、期限及交房期：

1、厂房总价一次付清，签约日乙方支付定金人民币贰拾万元(大写)。________年后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币壹仟叁佰贰拾万元(大写)、以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的`二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计。

四、甲方责任：

1、应保证所提供的各种证件合法、有效。

2、所有资产包括供水供电系统能够正常使用。

3、按清单所列项目交接清楚。

4、合同签定之日前属甲方的债权债务和其他有关事项均由甲方自行负责。

五、乙方责任：

1、保证按合同约定时间交清转让费用。不得以任何借口拖欠。

2、自主经营，自负营亏自合同签定之日后企业所发生的债权债务、工伤事故等均由乙方负责。

六、本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。

七、本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：乙方：

代表( 签名盖章)：代表( 签名盖章)：

签约日期：年月日

独家院买卖合同篇4

出卖方（以下简称甲方）：_______

买受方（以下简称乙方）：_______

甲、乙双方遵循平等、自愿和诚实信用原则，经双方商议，就房屋宅基地买卖事项，订立如下协议：

一、甲方自愿将____县经济____区拆迁安置的一宗宅基地有偿出售给乙方，位置于_______ 。乙方对甲方所出售的`宅基地做了充分了解。愿意购买该宗宅基地（面积_______米2）。

二、甲、乙双方共同议定上述基地买卖成交价格为人民币

三、付款方式与期限

经甲、乙双方共同约定，此宗宅基地买卖成交价款由乙方一次性付清给甲方。具体交付时间与数额为：

_______年____月____日付元整（_______元）。

2、甲方收到乙方购地基款必须当场出具收款凭证，甲方正式移交____区所批付的相关手续，____区宅基地配套费用结算单交给乙方。

四、违约责任

甲、乙双方在平等自愿的基础上达成协议必须共守信诺，一经签字不得反悔。如甲方违约：

1、不转让

2。涨价

3、推迟交地基或本协议有关细节相违约的问题时，除及时退还乙方购地基款外，并再赔偿乙方_______元整（_______元）的违约金。

若乙方违约：

1、不按协议付款

2、压价

3、不交接宅基地等从购地基款中扣除_______元整（_______元）作违约金归甲方所有，同时甲方有权重新处理自己的宅基地，乙方无权干涉。

五、甲方应无条件协助乙方开通水电、有线电视等设施（费用乙方自理），如果以后国家按相关政策可办理土地证、房产证甲方应无条件协助乙方办理，费用归乙方自理。

六、签订协议后，甲方将____区有关该宗地基手续的原件或复印件经甲方签字后给乙方所有、保留。

七、甲方同意乙方将该宗地基出售给第三方使用，同时甲方承诺无条件协助乙方办理相同、相关手续。

八、本协议未尽事宜，甲方双方可另行议定其补充协议书，甲、乙双签字后与本协议具有同等法律效力。

九、其它约定：

十、本协议一式叁份，双方各执一份，见证人一份，一经签字，立即生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

________年____月____日________年____月____日

独家院买卖合同篇5

合同编号：_________

甲方（卖方）：_________

乙方（买方）：_________

甲乙双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规，经协商一致，签订本合同。

第一条乙方按下表所列要求购买甲方商品：

第二条质量要求：甲方所出售的.商品必须符合国家标准（）、行业标准（）、企业标准（）（由甲乙双方选择一种标准，在括号内打√）。

第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按

第一条表格所列要求交付商品。

第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值的_________%偿付乙方违约金。收付定金的，甲方不能履行合同，双倍偿还乙方定金；若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第（）项处理。

（1）申请青岛仲裁委员会仲裁；（）

（2）依法向人民法院提起诉讼。（）

第六条其它约定事项：_________

第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________

乙方（签字）：_________

签订地点：_________

独家院买卖合同篇6

转让方（以下简称“甲方”）甲方：__________

受让方（以下简称“乙方”）乙方：__________

根据《民法典》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让地下停车位的相关事项，达成如下协议：

一、标的本次转让的车位位于____省____市清____区，编号为号地下停车位，车位面积以现有的房产证为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的`所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

二、使用期限甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的所有权；转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

三、付款方式及责任

1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币158000.00元（大写：壹拾伍万捌仟元整），乙方付款方式为，预付款79000.00元，余款79000.00元待车位房产证过户手续完成当天一次性付清，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方承担，即：乙方需另外支付甲方已交付的车位物管费，该笔费用以该小区物管确认金额为准）

2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处臵该车库。

3、转让后，甲乙双方须到小区所在的物业公司备案，就车位物业管理费缴存办理移交手续。

四、该协议签署后甲方需配合乙方办理过户手续，直至所有手续移交完成为止，过户过程中产生的所有费用由乙方承担。甲乙双方在房产局办理车位房产证过户手续当天，甲方移交停车卡。

五、使用管理

1、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用及法律责任均由乙方自行承担。

2、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

六、生效条件本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。

甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。

甲方签字：__________

身份证号码：__________

签约日期：__________

乙方签字：__________

身份证号码：__________

签约日期__________

独家院买卖合同篇7

甲方（需方）：有限公司卢氏迎宾馆（以下简称为甲方）乙方（供方）：____市专卖店（以下简称为乙方）

通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《民法典》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责；颜色按乙方送交的样板颜色规定；如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责；质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起________年为限。

三、交货时间、地点、方式：乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求（甲方以传真或电话通知交货量和交货日期），采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的酒店工地一楼，即市路与路交会处东北xx一楼。

四、运输及运输保险费用：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险（即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责）费用均由乙方负责。

五、包装标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的'所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负责。

七、验收标准、方式及异议的提出：乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：按国家____省、部（委）或行业规定的标准要求随瓷砖提供（应）备品、配件、工具数量。

九、结算、付款方式：

1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元（50，000元），每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%（含定金5万元）；施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%（含5万元定金和前一次付款）；余下所供瓷砖货款的40%购买一间（套）产权式客房。

3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票；发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

十、违约责任：如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计（支）付违约金，并赔偿施工单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计（付）违约金。

十一、合同纠纷解决方式：按《民法典》及其他有关法律法规的相关规定协商解决；协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

十二、其它约定事项在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

地址：地址：

联系人：联系人：

联系电话：联系电话：