通过签订合同，我们可以确保双方的合作关系稳定可靠，现在签署合同是确保交易的合法性和可靠性的重要环节，以下是九九范本网小编精心为您推荐的地暖质保合同5篇，供大家参考。
地暖质保合同篇1
甲方：
乙方：
丙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程的实际情况，经三方协商一致，同意签订本合同，共同遵守执行。
工程名称：日丰地板采暖 ，施工工期： 施工地点：施工面积： ㎡ 施工单价：元/㎡ 工程总造价： 元整。
一、施工内容及选材：
1、辐射层：日丰地暖专用辐射层 (epe)
2、盘管层：日丰牌地暖专用管 pe-xb □pe-rt □
3、配件：日丰牌 分水器路、日丰牌过滤器。
4、其它：（注：使用非日丰牌地暖专用管、非日丰牌分水器、过滤器、地暖膜时此合同无效。）
二、质量及验收标准：
1、地暖工程安装依照中华人民共和国《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》（03k404）及相关标准验收。
2、系统安装完毕进行水压试验，最小试验压力不得低于0.6mpa，可升到0.8mpa,然后稳压，稳压时间为10分钟。压降不超过0.05mpa，即为试压合格。
三、甲方责任：
1、甲方必须负责协调供热、供水等各部门关系，保证乙方正常施工，如因上述原因导致延误工期，甲方应补偿乙方损失。（每天按工程总造价的1％进行补偿）。
2、本程将封闭管理施工，甲方保证施工人员及现场的安全，控制非施工人员出入。
3、甲方确保能够提供：温度为55℃－70℃，压力标准为0.4mpa的热源入户供地暖系统正常运转，乙方保证甲方地表温度达到20℃以上。
4、甲方保证乙方进场施工地面平整干净，合乎施工要求。
5、施工终结，甲方需及时到现场试压。试压合格后，甲方必须做好成品保护工作，如出现人为造成漏水现象，一切后果由甲方承担。
四、乙方承诺：
6、收到甲方工程预付款后，按照约定时间施工，保证按时完工。
7、甲方不得任意拆改地盘系统，凡没有拆改过的'管路部分（日丰地暖专用管、分水器、过滤器），乙方终身保修。
8、在使用过程中，由乙方安装的地暖工程包括所有设备、材料出现问题，三方约定时间前往现场，按照先保证甲方正常使用，分析事故原因及责任区分的原则进行事故处理，由于甲方人为因素而出现任何问题，责任均由甲方自行承担。
五、付款方式：合同签订后，甲方首付50％的工程预付款。余款在施工完毕、验收合格后一次性结清。
六、违约责任： 按合同法有关规定执行。
七、本合同由签订之日生效，未尽事宜，由双方协商解决。
八、本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方：
签约代表：
电话：
签约日期： _______年____月____日
乙方：
签约代表：
电话：
签约日期： _______年____月____日
丙方：
签约代表：
电话：
签约日期： _______年____月____日
地暖质保合同篇2
甲 方：________
乙 方：________
经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、 施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。
二、 施工方案：一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的.要求进行施工。
三、 施工材料要求及材料供应
四、 施工现场管理
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。
2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。
五、 工程造价和结算方式
1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为________平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为：________元。 地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。
2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。
六、 施工工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。
七、 质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。
八、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院。
九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：________乙方：________
________年________月________日________年________月________日
地暖质保合同篇3
用户方：（以下称甲方）
施工方：（以下称乙方）
一、主体关系说明
乙方为隶属于xxx有限公司的自律性组织；在乙方为甲方提供的施工工程服务中，承担地暖设计和地暖施工指导，大宇电地暖辅材，分水器及其他品种管材和相关配件的质量保证责任。
二、安装内容及选材
1.热管路铺设：xx牌pe-rt地暖地热专用管。
2.分水器：xxx牌锻铜镀镍活接式分水器。
3.保温隔热层铺设：用18kg/m聚苯板，20mm厚。
4.砼面层施工：乙方指导施工。如需乙方浇筑的，甲方负责吊沙等物，乙方及时浇筑，甲方按照实际施工面积付每平方5.5元。如甲方自行浇筑，所造成的一切后果由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。
5.其他：需方有特殊需求如管间距加密，保温隔热层厚度增加等，价格另行协商。
三、质量及验收标准
1.地热工程安装按设计图纸要求和参照中华人民共和国《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》（03k404）及相关标准验收。
2.系统安装完毕进行压力试验0.6mpa，20分钟压降为0.03mpa为合格。
四、施工条件要求：乙方进场前甲方必须具备如下条件
1.卫生间防水完毕且不渗，不漏。
2.厨房到卫生间冷热水管路安装完毕且打压试验完毕。
3.强、弱电线敷设完毕。现场地面清理干净，找平完毕。
五、乙方承诺
1.xxpe-rt地热管的使用寿命为50年，除人为因素外，由于管材质量原因造成的一切损失由上丰集团有限公司承担，（乙方负责上报），由于安装原因造成的损失由乙方承担。
2.当甲方热媒温度达成45-60℃，系统压力达到0.35mpa条件下，乙方必保甲方的室内温度达到18-20℃。
3.分水器及其地面外系统免费调试维护贰个采暖期；在保修期内，由乙方安装的地热工程包括所有设备，材料因其质量和安装质量而出现问题，均由乙方负责无偿维修；乙方在接到甲方的维修要求后，两小时内必须到现场，按先处理事故，后分析事故原因及责任分配原则处理；甲方人为因素而出现任何问题，责任均由甲方承担。
六 、违约责任：（按合同法有关规定执行）
1.地暖安装及测试合格后，在地热采暖结构层上严禁凿洞、钉钉、钻孔等破坏行为，不在保修范围之内，如需要维修的，维修产生的所有费用由甲方承担，乙方不承担任何费用。
2.地面上层宜采用地砖或双扣复合地板。
七、合同执行过程中如果发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时可向当地人民法院申请裁决。
八、本合同一式三份、甲、乙双方及开发商各执一份，具有同等法律效力，自甲、乙双方及开发商签字之日起生效。
甲方：
电话：
地址：
_______年____月____日
乙方：
电话：
地址：
_______年____月____日
开发商：
电话：
地址：
_______年____月____日
地暖质保合同篇4
建设单位：____________________________（甲方）
承包单位：____________________________（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规招标文件和本工程情况，共同协商，特签订本合同，共同遵守：
本合同为：建设单位、承包单位、分包单位的共同合同。分包单位必须服从承包单位的管理领导，为总包单位负责。
一、 工程名称：
__________________________________________工程范围：商业会所包括：分水器前一个过滤器、两个阀门及分水器以后的地暖管铺设、发泡水泥保温层的施工及系统试压。_____楼不包括分水器前一个过滤器、两个阀门。
二、 承包形式：
包工包料。
三、 承包价格：
_________________㎡，共计__________元。分包工程量及分包价格见附件。
四、 结算办法及付款方式：
①完工后按实铺面积据实结算。
②完工后付承包价格的75%，资料齐全验收合格后付到结算总价的95%。质保期为两年，下余5%为质保金，期满无质量问题一次付清（不加息）。
五、 工程质量及验收：合格。
1、 乙方应严格按照图纸要求和有关规范进行施工，接受甲方和监理的管理与监督。
2、 乙方应按照甲方指定的供应商及品牌购进材料，严禁私自使用非指定的品牌材料。材料进场后要及时报验、未经报验不得使用。
3、 乙方按设计要求完成系统施工，经试压合格后，甲方或监理应在验收单上签字。
六、工期：
乙方及时与土建施工单位协商地暖开工日期，历行施工天数______天。
七、双方责任和义务：
1、 甲方责任：
（1）、为乙方协调与土建施工方及各方面的关系和材料堆放场地、库房、用水用电等。根据工程进度促使土建施工方及时做好地面找平、防水层、地面清理垃圾和积水等，为地暖施工提前创造条件。
（2）、为乙方提供图纸、组织图纸会审和技术交底。
（3）、督促土建施工方按乙方要求及时进行地暖充填垫层，不得使用振捣器。
（4）、负责组织竣工验收。按规定为乙方支付工程款。
2、乙方责任：
（1）、服从甲方及监理的管理及监督。遵守土建施工单位的一切管理规定。严格按照图纸规范进行施工、按期、按质、按量完成工程任务。
（2）、按甲方指定的品牌材料进行采购、运输、保管，完工后做好成品保护，现场丢失材料乙方自行承担责任。
（3）、配合土建施工单位浇注充填层的施工。
（4）、乙方应做到文明生产、安全施工，出现事故均由乙方承担责任。
（5）、因施工质量或材料不合格造成渗漏，其一切直接或间接损失由乙方承担。其他人为造成的渗漏不承担责任。
（6）、竣工验收合格后，除提供完整的技术资料外还应按户数提交“地暖工程注意事项说明书”。
（7）、工程保修两个采暖期，在保修期内出现问题，乙方接到甲方通知在4小时内尽快进行维修。逾期甲方可自行或委托第三方进行维修，维修费用及损失由责任方承担。
八、违约责任：
甲方未按合同约定支付价款、向乙方支付应付未付价款的2‰违约金；乙方未按约定工期交工的，每拖延一天向甲方支付合同总价款的2‰的违约金。
九、未尽事宜协商解决。
本合同与附件具有同等法律效力。本合同一式____份，甲方3份，乙方2份，分包方各一份。
甲方：________乙方：________
________年________月________日________年________月________日
地暖质保合同篇5
甲方(开发建设单位）：________
乙方（装修公司）：________
丙方（物业公司）：________
丁方（业主）：________
业主居住在小区。该户因厨房地暖漏水需要拆除橱柜，砸开地面维修，为明确各方责任，维护各方权益，经协商达成如下协议：
一、由联系工程师拆除橱柜并垫付资金并保留收据，并确保在工程师在拆除时不损坏家中橱柜、线路、电器等业主方物资。在责任明确后由责任方支付拆除费用并负责联系可靠工程师将橱柜恢复原样。凡是在橱柜拆除安装过程中造成的损失由地暖漏水责任方负责，并向损坏责任人主张权利。
二、甲方负责地面破拆清理，直到找到破损处。甲方破拆地面时需四方到场监督并协商明确责任。责任明确并且责任方承认自己的责任，由责任方支付橱柜拆除安装费用，地面破拆费用，并负责管道维修，地面回填，瓷砖购买铺平，瓷砖美缝，渗漏处刮腻子。质量要达到丁方要求，时间要确保在一天内完工。超过时间由责任方向丁方支付每天200元赔偿。维修完成后由责任方负责延长地暖保修期两年，在两年内同一处位置出现破损漏水，由责任方负责。
三、如果清理出破损后，相关各方不能明确责任，或责任确定有争议。由物业委托建委建管处对破损处进行鉴定，鉴定结论做出后，由责任方按比例支付鉴定费，并负责项目二中的一切后续事项。如果需要先行缴纳鉴定费，由负责垫付。
四、如果相关责任方以对鉴定责任有异议为名，不完成维修等后续责任。自鉴定结论做出时起，由丙方委托甲方先行维修回填，铺砖。并由负责联系工程师将橱柜恢复，并保留收据。出现这种情况对丁方生活造成影响由责任方向丁方支付每天300元赔偿。然后由丁方向即墨市人民法院提起诉讼，由法院裁决。因诉讼产生的律师费、误工费、交通费由责任人承担。
五、为减少各方损失，丁方需在一周内准许甲方破拆检查，时间由各方协商决定，在商定时间不能到达的`相关责任方不得推诿自己的责任。商定检查时间：
六、本协议自四方签字盖章之日起生效。
七、本协议一式四份，甲乙丙丁四方各执一份。
甲方（开发建设单位）：________乙方（装修公司）：________丙方（物业公司）：________丁方（业主）：________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日________年________月________日
地暖质保合同5篇相关文章：
